АО «УЗБЕКСКАЯ РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ТОВАРНО-СЫРЬЕВАЯ БИРЖА» 
Объявляет тендер на модернизацию существующей  сети передачи данных 

Предмет тендера: Модернизация существующей сети передачи данных АО «УзРТСБ»

Форма проведения тендера: открытый тендер

В тендере могут принять участие отечественные предприятия и организации, являющиеся поставщиками закупаемого оборудования и имеющие опыт по поставке, установке и выполнению сопутствующих услуг, соответствующих объемов аналогичного предмету тендера.

Участник тендера должен обеспечить поставку, выполнение сопутствующих услуг и установку оборудования сети передачи данных (инсталляционных материалов, а также запасных частей и необходимых комплектующих), обеспечивающее полноценное функционирование поставляемого оборудования, а также отвечать квалификационным требованиям, предъявляемым к участнику торгов.

Заказчик: АО «Узбекская республиканская товарно-сырьевая биржа».

Адрес: Республика Узбекистан, г.Ташкент, ул.Бобура, дом 77

Телефон:   +99871 207-00-33, e-mail: zakupki@rtsb.uz  портал www.uzex.uz

За информацией участники тендера могут обращаться к Заказчику ежедневно с 10:00 до 17:00 по местному времени (кроме субботы и воскресения) до окончания срока принятия тендерных предложений.

Источник финансирования: Собственные средства

Условия платежа: предоплата 30% в течение 5 банковских дней после подписания договора. Окончательный расчет 70% в течение 5 банковских дней со дня выполнения поставки с подписанием акта приема-передачи и счет-фактуры в электронном виде в соответствии с требованиями Постановления Кабинета Министров от 25 июня 2019 года № 522 «О мерах по улучшению использования электронных счет-фактур в системе взаиморасчетов».

Форма оплаты: безналичный расчет.

Валюта платежа: Национальная валюта Республики Узбекистан - Сум

Условия тендера:

•  участник должен иметь авторизацию от производителя на право продаж коммуникационного оборудования на территории Республики Узбекистан;
•  предложения участников тендера должны представляться в закрытом виде в 2x запечатанных конвертах:

Первый конверт – Квалификационные документы и технические характеристики предлагаемого оборудования;

Второй конверт – Ценовое предложение на поставляемое оборудование и срок поставки;

•  при условии несоответствия квалификационным требованиям, при отсутствии авторизации от производителя и/или при несоответствии запрашиваемым техническим характеристикам, ценовое предложение Участника будет отклонено и второй конверт будет возвращен Участнику без вскрытия;
•  предпочтение отдается продавцам и/или поставщикам, предлагающим оборудования, которое максимально соответствует техническим требованиям;
•  в стоимость включается поставка оборудования и расходных материалов, а также монтажные пуско-наладочные работы.

Квалификационные документы и технические характеристики предлагаемого оборудования

•  организационно-правовая форма должна быть в форме юридического лица;
•  общая информация об Участнике тендера (согласно приложения №1);
•  финансовая отчетность за последние 3 года (Форма №1 и Форма №2);
•  информация о выполнении подобных проектов за последние 5 лет;
•  информация, по ранее проведенным поставкам аналогичного и соответствующих объёмов оборудования, закупаемого на тендерной основе за последние 3 года;
•  гарантийное письмо от Участника тендера, свидетельствующее, что Участник тендера не находится в стадии реорганизации, ликвидации, банкротства;
•  гарантийное письмо от Участника тендера, свидетельствующее, что Участник тендера не находится в состояние судебного или арбитражного разбирательства;
•  техническое предложение, выполненное согласно установленной форме (согласно приложения №2);
•  таблица соответствия (согласно приложения №3);
•  оригиналы или заверенные копии авторизационных документов от производителей продукции, подтверждающие полномочие участника на продажу предлагаемых продуктов в данном тендере.
•  копия документов разрешительного характера на вид деятельности, заверенная Участником тендера;

Коммерческое предложение должно содержать следующую информацию

• предлагаемое техническое программно-аппаратное решение;
• детальная спецификация оборудования с указанием стоимости;
• условия и сроки поставки;
• описание и сроки выполнения сопутствующих услуг;
• условия сервисной поддержки.

Условия поставки оборудования:

До места нахождения Покупателя (адрес: г. Ташкент, ул. Бобура - 77).

Поставщик обязуется осуществить поставку товара в течение 60 рабочих дней с даты поступления предоплаты и выполнить работы в течение 60 рабочих дней с даты получения доступа к продуктам и создания условий для работы.

С информацией о требованиях к тендеру и техническому требованию можно ознакомиться здесь

Тендерные предложения принимаются до 17:00 часов ташкентского времени «19» мая 2021 года по адресу: г.Ташкент, ул.Бобура, дом 77